建設工程合同請律師咨詢法律意見
建設方能否合法解除建設工程施工合同？咨詢律師應該怎么做:
首先，如果承包人明確表示或以自己的行為表明不履行合同的主要義務，則首先符合合同法中無過錯方選擇解除合同的條件。在建筑工程領域，承包人以自己的行為明確表示或者暗示不履行合同，主要體現為擅自停工。如果承包商在合理的時間內拒絕恢復工作或明確表示他將無限期暫停工作，并且沒有給出暫停工作的合理理由，項目業主可以發出書面通知終止合同。
但如果是由于施工方的過錯，如施工方未按約定向承包方提供施工所需的原材料或必要的協助和支持，或未按約定分期向承包方支付相關款項，承包方無法進行工程施工，則不宜認定承包方違約，不能支持施工方解除合同的要求。,
其次，項目未在約定期限內完成，經催告仍不能在合理期限內完成的。這一規定基本符合《合同法》的規定，即在約定期限內未履行合同義務，經催告仍未在合理期限內履行完畢的，可以解除合同。司法實踐中，應根據工程性質、雙方具體約定和施工實際情況確定合理的工期。
第三，建設工程竣工質量不合格，是指建設工程合同的根本目的不能實現和實現，符合合同法規定的終止條件。建設項目的質量是引進項目的生命和靈魂。未通過竣工驗收的建設工程，不能達到建設單位的建設目的，構成根本違約。
施工方避免解除合同的唯一補救辦法是按照施工方的要求修復施工項目，以滿足施工項目的竣工驗收條件。如果施工方拒絕提供系統修理或提供的修理仍不合格，施工方有充分理由要求終止合同。
四是非法將承包的建設工程轉包或者分包給其他單位或者個人的。如果這種分包未經建設單位批準或違反我國相關法律法規，必然導致建設工程質量失控，甚至導致不合格的單位和個人參與建設工程，對工程質量和人民生命安全造成極大的危害。
同時，非法分包也違反了合同法關于承包的規定。建筑工程作為一種特殊的承包方式，也應適用合同法關于承包的相關規定。合同法明確規定，承包人將其承擔的主要工作移交給第三人的，應當就其工作成果向定作人負責，在這種情況下，定作人可以解除合同。
聲明:內容整理發布如果內容不正確或涉及侵權，請及時聯系我們，然后按規定核實后及時處理。
網站聲明： 本文“建設工程合同請律師咨詢法律意見”可能部分信息來自互聯網，以學習交流為目的，整合法律法規、政府官網及互聯網相關知識。如果發現有涉嫌抄襲的內容，請聯系我們，并提交問題、鏈接及權屬信息，一經查實，本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
相關閱讀
-
訴訟離婚什么情況下會判離？詳細閱讀
《民法典》（自2021年1月1日起施行）第一千零七十九條，夫妻一方要求離婚的，可以由有關組織進行調解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應當進行調解；如果感情確已破裂，調解無效的，應當準予離婚。有下列情形之一，調解無效的，應當準予離婚：（一）重婚或者與他人同居；（二）實施家庭暴力或者虐待、遺棄家庭成員；（三）有賭博、吸毒等惡習屢教不改；（四）因感情不和分居滿二年；（五）其他導致夫妻感情破裂的情形；（六）一方被宣告失蹤，另一方提起離婚訴訟的，應當準予離婚。
-
上海房產合同律師談貸款買房需要注意的“坑”詳細閱讀
我們都知道，對于那些通過抵押貸款購買房子的人來說，除了與賣方簽訂銷售合同外，買方還需要簽訂房屋和抵押合同。買方應按照協議償還銀行欠款。這種按揭購房方式的注意事項是什么？策法網上海房產合同律師為您分析：在抵押中買賣房屋時，行轉抵押，轉抵押需要注意以下問題：一、謹慎選擇中介。辦理二手房轉按揭可能會涉及到中介，但由于中介素養不同，在選擇時需要謹慎。
-
如何理解最高法關于彩禮返還條文的司法解釋？詳細閱讀
彩禮作為我國傳統婚嫁習俗的一種，是談婚論嫁時不可避免的話題。但因為彩禮往往數額比較大，不少曾經“愛過”的戀人為此“扯皮”，甚至引起一系列的法律糾紛。 2020年12月30日，最高人民法院發布關于適用民法典婚姻家庭編的解釋。其中第五條明確：當事人請求返還按照習俗給付的彩禮的，如果查明屬于以下情形，人民法院應當予以支持： 1、雙方未辦理結婚登記手續； 2、雙方辦理結婚登記手續但確未共同生活； 3、婚前給付并導致給付人生活困難。
- 詳細閱讀
